Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

Главная страница
Новости

О суде

Председатель суда
Судьи и руководители подразделений
Место ФАС СЗО в судебной системе
Историческая справка
Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
Статистика
Структура суда
Структура аппарата суда

Контроль за деятельностью суда
Правовые основы
Суды округа

Вопросы арбитражной практики

Аналитические справки, обзоры судебной практики, постановления президиума суда и рекомендации НКС
Обращения по проектам обзоров судебной практики

Обращения по судебным делам

Арбитражный процесс

Порядок подачи кассационной жалобы и основные проблемы, возникающие при обращении с ней. Порядок обжалования определений арбитражного суда

Государственная пошлина

Порядок уплаты государственной пошлины
Образец платежного поручения
Возврат государственной пошлины

Расчет процентов по ст. 395 ГК РФ
Депозитный счет ФАС СЗО
Обжалование судебных актов в порядке надзора

Кадровое обеспечение суда

Порядок наделения судей полномочиями, требования к кандидатам на должность судьи и порядок их отбора
Порядок поступления граждан на государственную службу в аппарат суда, квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей государственной службы в аппарате суда
Открытые вакансии
Итоги конкурсов на замещение вакантных должностей государственной службы в аппарате суда
Телефоны отдела кадров
Дополнительная информация

Взаимодействие со СМИ

Положение о порядке аккредитации СМИ
Положение о порядке предоставления информации СМИ

Информация для посетителей

Адрес суда
Контактная информация
Подача документов в электронном виде
Регламент предоставления информации о деятельности суда
Порядок ознакомления с материалами дел
Порядок ознакомления с материалами дел, по которым документы поданы в электронном виде
Порядок ознакомления с информацией, находящейся в архиве суда
Порядок выдачи копий судебных актов и документов из судебных дел
Заявка на ознакомление с материалами дела
Пропускной режим
Командировочные удостоверения
Уведомления об отзыве доверенностей

Государственные закупки
Судебные акты
Расписание дел

О противодействии коррупции

Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции

Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, международные правовые акты
Акты органов судейского сообщества Российской Федерации
Локальные акты Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа

Методические материалы

Формы, бланки

Формы для судей
Формы для граждан, претендующих на замещение должности федеральной государственной службы
Формы для федеральных государственных служащих
Иные формы

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Судьи
Государственные гражданские служащие

Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

Состав комиссии
Порядок работы комиссии
Сведения о планируемом заседании комиссии, о принятых комиссией решениях

Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация
Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
Антикоррупционная экспертиза
Телефон доверия

О содействии Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа в организации судебных заседаний с использованием ВКС

Информация о делах

Область поиска:

Номер дела:
- |  | / |

Истец:
Ответчик:

Поиск

Поиск информации по сайту.
Что искать:

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

1 августа 2014 г. | 02:20

2

А56-67912/2012

776/2014-24549(1)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000
http://fasszo.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

01 июля 2014 года | Дело № | А56-67912/2012

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Пастуховой М.В., судей Бурматовой Г.Е., Журавлевой О.Р.,
при участии от общества с ограниченной ответственностью «СК Эталон» Солотяна В.А., от общества с ограниченной ответственностью «СК «Нева» Дашдамирова Э.Т. оглы (доверенность от 04.03.2014 № 7-12/14),
рассмотрев 01.07.2014 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «СК Эталон» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.12.2013 (судья Колосова Ж.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2014 (судьи Семенова А.Б., Есипова О.И., Зотеева Л.В.) по делу № А56-67912/2012,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «СК Эталон», место нахождения: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 33, лит. А, пом. 17-Н, ОГРН 1107847012789, ИНН 7801512042 (далее - истец, ООО «СК Эталон»), обратилось в Арбитражный суд города Санкт - Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «СК «Нева», место нахождения: 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 6, лит. А, ОГРН 1077847542893, ИНН 7838388232 (далее - ответчик, ООО «СК «Нева»), о взыскании 3 658 160 руб. 15 коп. задолженности по договору подряда от 26.04.2012 № 26-04-СПЧ и 182 908 руб. неустойки.
Определением суда от 16.10.2013 принят встречный иск ООО «СК «Нева» к ООО «СК Эталон» о взыскании неустойки по договору в размере 13 762 737 руб. 86 коп.
Определением суда от 06.02.2013 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Комитет по строительству Санкт-Петербурга и общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ИНТАРСИЯ».
Решением суда от 11.12.2013 первоначальный иск удовлетворен. С ООО «СК «Нева» в пользу ООО «СК Эталон» взыскано 3 658 160 руб. 15 коп. задолженности, 182 908 руб. неустойки, расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000 руб. Встречное исковое заявление удовлетворено частично, с ООО «СК Эталон» в пользу ООО «СК «Нева» взыскано 1 000 000 руб. неустойки, в остальной части встречного иска отказано.
Дополнительным решением от 27.12.2013 распределены судебные расходы, понесенные в связи с оплатой экспертизы и предъявлением встречного иска. В результате зачета взаимных требований суд первой инстанции взыскал с ООО «СК «Нева» в пользу ООО «СК Эталон» судебные расходы в сумме 29 500 руб.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2014, с учетом дополнительного постановления от 18.04.2014, решение суда первой инстанции от 11.12.2013 оставлено без изменения.
В кассационной жалобе ООО «СК Эталон», ссылаясь на неправильное применение судебными инстанциями норм материального права, просит отменить решение и постановление и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В судебном заседании ООО «СК Эталон» заявило ходатайство о процессуальном правопреемстве в порядке статьи 48 АПК РФ, согласно которому данное общество просит произвести замену ООО «СК Эталон» на общество с ограниченной ответственностью «ПФК», место нахождения: 192238, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 94, корп. «Б», пом. 2-Н, ОГРН 1097847925143, ИНН 7816459105 (далее - ООО «ПФК»), в связи с заключением договора от 20.06.2014 об уступке права требования.
Согласно указанному договору, представленному суду кассационной инстанции, ООО «СК Эталон» передало ООО «ПФК» право требовать от должника (ООО «СК «Нева») уплаты 3 658 160 руб. 15 коп. задолженности, 182 908 руб. неустойки, 29 500 руб. судебных издержек на основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.12.2013, дополнительного решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.12.2013 и постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2014.
В соответствии со статьей 48 АПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина, другие случае перемены лиц в обязательствах), арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником.
ООО «СК «Нева» в судебном заседании не возражало против удовлетворения ходатайства ООО «СК Эталон».
Суд кассационной инстанции, изучив представленные ООО «СК Эталон» доказательства, подтверждающие правопреемство этой стороны спора в материальном правоотношении, находит его заявление о замене ООО «СК Эталон» на процессуального правопреемника - ООО «ПФК» подлежащим удовлетворению.
В судебном заседании представители сторон заявили ходатайство об отложении судебного заседания, указав на возможность заключения мирового соглашения.
В соответствии с частью 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.
В целях мирного урегулирования спора кассационный суд считает возможным отложить рассмотрение дела.
Руководствуясь статьями 48, 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

о п р е д е л и л

произвести замену общества с ограниченной ответственностью «СК Эталон», место нахождения: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 33, лит. А, пом.17-Н, ОГРН 1107847012789, ИНН 7801512042, его процессуальным правопреемником - обществом с ограниченной ответственностью «ПФК», место нахождения: 192238, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 94, корп. «Б», пом. 2-Н, ОГРН 1097847925143, ИНН 7816459105.
Рассмотрение кассационной жалобы отложить на 31.07.2014 в 11 час. 00 мин.
Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Якубовича, дом 4, зал № 6, этаж 4.

Председательствующий |  | М.В. Пастухова
Судьи |  | Г.Е. Бурматова О.Р. Журавлева

Информация:
- информацию о движении кассационной жалобы, о перерыве в судебном заседании, об отложении судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы можно получить на официальном сайте суда в сети Интернет: http://fasszo.arbitr.ru;

- телефон справочной службы (812) 312-82-96;

- запись на ознакомление с материалами арбитражного дела по телефону (812) 312-82-96 с 10.00 до 13.00.

Разработка сайта:
ЗАО «Кодекс» Телефон справочной службы +7 (812) 312-82-96
Телефон доверия +7 (812) 314-17-92