За несвоевременный ремонт детской больницы в Уссурийске с подрядчика взыщут почти полмиллиона рублей (дело №А51-8196/2011) | Пятый арбитражный апелляционный суд

## Пятый Арбитражный апелляционный суд

- Контакты
- Президиум
- Статистика по системе арбитражных судов
- Жалобы на действия судей
- Вакансии
- Электронный страж
- Калькулятор суммы задолженности
- Правовые основы
- Калькулятор государственной пошлины
- Обратная связь
- Карта сайта
- Обращения граждан и юридических лиц
- Мобильная версия сайта

О суде
  - История суда
  - Структура суда
  - Наши судьи
  - Наши сотрудники
  - Судьи в почетной отставке
  - Пропускной режим в здании суда
  - Правила поведения в здании суда
  - Статистика по системе арбитражных судов
  - Новости
  - Кадровое обеспечение
  - Режим работы и контактная информация
  - Пресс-служба
  - План работы суда
  - Отчеты о работе суда
  - Противодействие коррупции
  - Обращения граждан и юридических лиц
  - Порядок организации личного приема граждан и представителей организаций
  - Президиум ВАС On-line
  - Государственные закупки
  - Арбитражная система РФ
  - Обратная связь
  - Полезные ссылки
  - Опрос посетителей суда
  - Стол находок

Новости суда
  - 31.07.2014

    ## Апелляционный суд подтвердил правомерность взыскания неустойки с ЗАО «Находка Марин Партнерс»

  - 30.07.2014

    ## Информация о результатах конкурса, объявленного 20 июня 2014 года

  - 25.07.2014

    ## Судьи Пятого арбитражного апелляционного суда приняли участие в совещании, посвященном обсуждению вопросов, возникающих при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)

  - 23.07.2014

    ## Апелляционный суд разрешил строительство торгового центра во Владивостоке

  - 21.07.2014

    ## 21 июля состоялось торжественное принятие присяги Мокроусовой Ларисой Адольфовной - новым судьей Пятого арбитражного апелляционного суда

За несвоевременный ремонт детской больницы в Уссурийске с подрядчика взыщут почти полмиллиона рублей (дело №А51-8196/2011)

  За несвоевременный ремонт детской больницы в Уссурийске с подрядчика взыщут почти полмиллиона рублей

  Пятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Приморского края по делу о взыскании с ООО «Тотал Проект» пени в пользу МУЗ «Детская больница» г.Уссурийска за неисполнение обязательств в срок (дело №А51-8196/2011).

  Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел дело по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью «Тотал Проект» на решение Арбитражного суда Приморского края.

  Осенью 2010 года между учреждением здравоохранения и ООО «Тотал Проект» был заключен договор подряда на выполнение капитального ремонта здания детской больницы в г. Уссурийске. Согласно контракту, работы должны были быть выполнены в течение 100 календарных дней с момента его заключения.

  Поскольку ремонт больницы не был завершен в оговоренные сроки, МУЗ «Детская больница» обратилась в Арбитражный суд Приморского края с настоящим иском. Примечательно, что в процессе рассмотрения спора судом, подрядчик все-таки исполнил свои обязанности по контракту, завершив ремонт здания только в июле 2011 года.

  Исследовав материалы дел, суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности заявленных требований истца о взыскании с ответчика пени в размере 434 460 рублей за просрочку исполнения обязанностей. Не согласившись с решением Арбитражного суда Приморского края, «Тотал проект» обратился с апелляционной жалобой в Пятый арбитражный апелляционный суд.

  Судебная коллегия Пятого арбитражного апелляционного суда, рассмотрев заявленные доводы и представленные доказательства, согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила его решение без изменения.

  Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральном арбитражном суде Дальневосточного округа.