За просроченные обязательства по строительству объектов университета Крокус выплатит штраф | Пятый арбитражный апелляционный суд

## Пятый Арбитражный апелляционный суд

- Контакты
- Президиум
- Статистика по системе арбитражных судов
- Жалобы на действия судей
- Вакансии
- Электронный страж
- Калькулятор суммы задолженности
- Правовые основы
- Калькулятор государственной пошлины
- Обратная связь
- Карта сайта
- Обращения граждан и юридических лиц
- Мобильная версия сайта

О суде
  - История суда
  - Структура суда
  - Наши судьи
  - Наши сотрудники
  - Судьи в почетной отставке
  - Пропускной режим в здании суда
  - Правила поведения в здании суда
  - Статистика по системе арбитражных судов
  - Новости
  - Кадровое обеспечение
  - Режим работы и контактная информация
  - Пресс-служба
  - План работы суда
  - Отчеты о работе суда
  - Противодействие коррупции
  - Обращения граждан и юридических лиц
  - Порядок организации личного приема граждан и представителей организаций
  - Президиум ВАС On-line
  - Государственные закупки
  - Арбитражная система РФ
  - Обратная связь
  - Полезные ссылки
  - Опрос посетителей суда
  - Стол находок

Новости суда
  - 31.07.2014

    ## Апелляционный суд подтвердил правомерность взыскания неустойки с ЗАО «Находка Марин Партнерс»

  - 30.07.2014

    ## Информация о результатах конкурса, объявленного 20 июня 2014 года

  - 25.07.2014

    ## Судьи Пятого арбитражного апелляционного суда приняли участие в совещании, посвященном обсуждению вопросов, возникающих при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)

  - 23.07.2014

    ## Апелляционный суд разрешил строительство торгового центра во Владивостоке

  - 21.07.2014

    ## 21 июля состоялось торжественное принятие присяги Мокроусовой Ларисой Адольфовной - новым судьей Пятого арбитражного апелляционного суда

За просроченные обязательства по строительству объектов университета Крокус выплатит штраф

  Пятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Приморского края, который постановил взыскать с ЗАО «Крокус Интернешнл» 254 тысячи рублей пени за ненадлежащее исполнение условий контракта.

  29 февраля 2012 года ФКУ «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития Российской Федерации» и ЗАО «Крокус Интернешнл» заключили государственный контракт на выполнение работ по объекту «Строительство Дальневосточного федерального университета» в части комплекса сооружений для постоянного проживания административного и обслуживающего персонала университета. По условиям контракта подрядчик должен был выполнить объект «под ключ», включая разработку проекта и документации, получения положительного заключения государственной экспертизы, строительство и оснащение санитарно-техническим обслуживанием, мебелью и бытовой техникой, а также обеспечить незамедлительный запуск объектов.

  Посчитав, что ЗАО «Крокус Интернешнл» нарушил сроки предоставления документации по проекту, государственный заказчик обратился в арбитражный суд с иском.

  Решением Арбитражного суда Приморского края от 25 июля 2012 заявленное истцом требование удовлетворено в полном объеме, с подрядчика взыскана пеня в размере 254 147,80 рублей за период просрочки с 15 марта 2012 по 31 мая 2012. Коллегия судей Пятого арбитражного апелляционного суда не нашла оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены обжалуемого судебного акта, оставив его в силе.