Апелляционный суд отказал во взыскании 131 миллиона рублей с ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» | Пятый арбитражный апелляционный суд

## Пятый Арбитражный апелляционный суд

- Контакты
- Президиум
- Статистика по системе арбитражных судов
- Жалобы на действия судей
- Вакансии
- Электронный страж
- Калькулятор суммы задолженности
- Правовые основы
- Калькулятор государственной пошлины
- Обратная связь
- Карта сайта
- Обращения граждан и юридических лиц
- Мобильная версия сайта

О суде
  - История суда
  - Структура суда
  - Наши судьи
  - Наши сотрудники
  - Судьи в почетной отставке
  - Пропускной режим в здании суда
  - Правила поведения в здании суда
  - Статистика по системе арбитражных судов
  - Новости
  - Кадровое обеспечение
  - Режим работы и контактная информация
  - Пресс-служба
  - План работы суда
  - Отчеты о работе суда
  - Противодействие коррупции
  - Обращения граждан и юридических лиц
  - Порядок организации личного приема граждан и представителей организаций
  - Президиум ВАС On-line
  - Государственные закупки
  - Арбитражная система РФ
  - Обратная связь
  - Полезные ссылки
  - Опрос посетителей суда
  - Стол находок

Новости суда
  - 31.07.2014

    ## Апелляционный суд подтвердил правомерность взыскания неустойки с ЗАО «Находка Марин Партнерс»

  - 30.07.2014

    ## Информация о результатах конкурса, объявленного 20 июня 2014 года

  - 25.07.2014

    ## Судьи Пятого арбитражного апелляционного суда приняли участие в совещании, посвященном обсуждению вопросов, возникающих при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)

  - 23.07.2014

    ## Апелляционный суд разрешил строительство торгового центра во Владивостоке

  - 21.07.2014

    ## 21 июля состоялось торжественное принятие присяги Мокроусовой Ларисой Адольфовной - новым судьей Пятого арбитражного апелляционного суда

Апелляционный суд отказал во взыскании 131 миллиона рублей с ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания»
  Дата:
  21.01.2014

  20 января 2014 года Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу Департамента дорожного хозяйства Приморского края на решение Арбитражного суда Приморского края, которым было отказано во взыскании 131 601 706, 19 рублей с закрытого акционерного общества «Тихоокеанская мостостроительная компания».

  В целях реализации краевой целевой программы «Развитие г.Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокенском регионе» между истцом и ответчиком 30.06.2008 был заключен государственный контракт на выполнение работ по объекту «Строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в городе Владивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную дорого М-60 «Уссури» Хабаровск-Владивосток с островом Русский».

  Мотивируя исковые требования, истец указал на то, что при исполнении обязательств по государственному контракту подрядчик допустил просрочку в сроках выполнения объема работ. За период с 01.07.2012 по 25.07.2012 сумма неустойки составила 2 395 222,19 рублей. Кроме того, в контракте была предусмотрена обязанность подрядчика реализовать все разобранные временные здания, сооружения и конструкции, используемые для выполнения работ и возвратить вырученные средства Департаменту. Сумма средств, подлежащих возврату, составила 129 206 484 рубля.

  Изучив материалы дела и установив отсутствие вины ответчика в просрочке выполнения работ, послужившей причиной начисления штрафных санкций, Арбитражный суд Приморского края принял решение отказать в удовлетворении исковых требований. Пятый арбитражный апелляционный суд оставил данное решение без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.