Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу ОАО «Союзморниипроект» на решение Арбитражного суда Приморского края, которым взысканы штрафные санкции за нарушение обязательств по договору подряда в пользу ОАО ДНИИМФ | Пятый арбитражный апелляционный суд

## Пятый Арбитражный апелляционный суд

- Контакты
- Президиум
- Статистика по системе арбитражных судов
- Жалобы на действия судей
- Вакансии
- Электронный страж
- Калькулятор суммы задолженности
- Правовые основы
- Калькулятор государственной пошлины
- Обратная связь
- Карта сайта
- Обращения граждан и юридических лиц
- Мобильная версия сайта

О суде
  - История суда
  - Структура суда
  - Наши судьи
  - Наши сотрудники
  - Судьи в почетной отставке
  - Пропускной режим в здании суда
  - Правила поведения в здании суда
  - Статистика по системе арбитражных судов
  - Новости
  - Кадровое обеспечение
  - Режим работы и контактная информация
  - Пресс-служба
  - План работы суда
  - Отчеты о работе суда
  - Противодействие коррупции
  - Обращения граждан и юридических лиц
  - Порядок организации личного приема граждан и представителей организаций
  - Президиум ВАС On-line
  - Государственные закупки
  - Арбитражная система РФ
  - Обратная связь
  - Полезные ссылки
  - Опрос посетителей суда
  - Стол находок

Новости суда
  - 31.07.2014

    ## Апелляционный суд подтвердил правомерность взыскания неустойки с ЗАО «Находка Марин Партнерс»

  - 30.07.2014

    ## Информация о результатах конкурса, объявленного 20 июня 2014 года

  - 25.07.2014

    ## Судьи Пятого арбитражного апелляционного суда приняли участие в совещании, посвященном обсуждению вопросов, возникающих при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)

  - 23.07.2014

    ## Апелляционный суд разрешил строительство торгового центра во Владивостоке

  - 21.07.2014

    ## 21 июля состоялось торжественное принятие присяги Мокроусовой Ларисой Адольфовной - новым судьей Пятого арбитражного апелляционного суда

Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу ОАО «Союзморниипроект» на решение Арбитражного суда Приморского края, которым взысканы штрафные санкции за нарушение обязательств по договору подряда в пользу ОАО ДНИИМФ

  Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта «Союзморниипроект» на решение Арбитражного суда Приморского края, которым взысканы штрафные санкции за нарушение обязательств по договору подряда в пользу ОАО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (ОАО ДНИИМФ)

  ОАО ДНИИМФ обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском о взыскании 3 080 994, 51 рублей с ОАО Союзморниипроект, в том числе 2 754 238 рублей основного долга и 326 756,51 рублей штрафных санкций.

  Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком был заключен договор подряда на выполнение изыскательских работ: строительство подходного канала к балкерному терминалу порта Посьет, стоимость которых по условиям договора составила 3 250 280 рублей. ОАО «Союзморниипроект» произвело авансовые платежи, которые в общей сумме составили 486 042 рублей. В полном же объеме свои обязанности по оплате работ общество не выполнило, что послужило основанием для обращения ОАО ДНИИМФ в Арбитражный суд Приморского края с настоящим иском.

  В ходе судебного заседания истец заявил ходатайство об отказе от исковых требований в части взыскания суммы основного долга в связи с её оплатой, но требования о взыскании штрафных санкций поддержал в полном объеме, ссылаясь на нарушение ответчиком денежного обязательства по оплате выполненных работ.

  Поскольку материалами дела подтверждается просрочка выполнения ответчиком основного обязательства, суд решил взыскать с ОАО «Союзморниипроект» в пользу ОАО «ДНИИМФ» штрафные санкции в полном объеме. Пятый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.