Производство по делу о взыскании с ЗАО «ТМК» неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по государственному контракту приостановлено | Пятый арбитражный апелляционный суд

## Пятый Арбитражный апелляционный суд

- Контакты
- Президиум
- Статистика по системе арбитражных судов
- Жалобы на действия судей
- Вакансии
- Электронный страж
- Калькулятор суммы задолженности
- Правовые основы
- Калькулятор государственной пошлины
- Обратная связь
- Карта сайта
- Обращения граждан и юридических лиц
- Мобильная версия сайта

О суде
  - История суда
  - Структура суда
  - Наши судьи
  - Наши сотрудники
  - Судьи в почетной отставке
  - Пропускной режим в здании суда
  - Правила поведения в здании суда
  - Статистика по системе арбитражных судов
  - Новости
  - Кадровое обеспечение
  - Режим работы и контактная информация
  - Пресс-служба
  - План работы суда
  - Отчеты о работе суда
  - Противодействие коррупции
  - Обращения граждан и юридических лиц
  - Порядок организации личного приема граждан и представителей организаций
  - Президиум ВАС On-line
  - Государственные закупки
  - Арбитражная система РФ
  - Обратная связь
  - Полезные ссылки
  - Опрос посетителей суда
  - Стол находок

Новости суда
  - 31.07.2014

    ## Апелляционный суд подтвердил правомерность взыскания неустойки с ЗАО «Находка Марин Партнерс»

  - 30.07.2014

    ## Информация о результатах конкурса, объявленного 20 июня 2014 года

  - 25.07.2014

    ## Судьи Пятого арбитражного апелляционного суда приняли участие в совещании, посвященном обсуждению вопросов, возникающих при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)

  - 23.07.2014

    ## Апелляционный суд разрешил строительство торгового центра во Владивостоке

  - 21.07.2014

    ## 21 июля состоялось торжественное принятие присяги Мокроусовой Ларисой Адольфовной - новым судьей Пятого арбитражного апелляционного суда

Производство по делу о взыскании с ЗАО «ТМК» неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по государственному контракту приостановлено

  Пятый арбитражный апелляционный суд 24 июня 2013 года приостановил производство по апелляционной жалобе ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» на решение суда первой инстанции, в соответствии с которым с общества в пользу Департамента дорожного хозяйства Приморского края взыскано 5 888 186 рублей штрафных санкций.

  В целях реализации краевой целевой программы «Развитие г.Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 2008 – 2011 годы» 6 декабря 2011 года между Департаментом дорожного хозяйства Приморского края (заказчик) и ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (подрядчик) заключен государственный контракт на выполнение дополнительных работ по объекту: «Строительство автомобильной дороги бухта Патрокл – мостовой переход через бухту Золотой Рог» с разработкой рабочей документации на дополнительные объемы работ».

  В соответствии с контрактом общая стоимость работ по объекту составила 830 512 620 рублей, окончание выполнения дополнительных работ – 30 июня 2012 года. Поскольку на 27 июля 2012 года работы были выполнены не в полном объеме, государственный заказчик обратился в арбитражный суд с иском.

  Решением Арбитражного суда Приморского края от 27 марта 2013 года заявленное истцом требование удовлетворено в полном объеме, с ЗАО «ТМК» взыскана неустойка в размере 5 888 186 рублей. Пятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев в судебном заседании 24 июня 2013 года апелляционную жалобу и ходатайство, заявленные ЗАО «ТМК», приостановил производство по апелляционной жалобе до вынесения решения по аналогичному делу. На данный момент в производстве Арбитражного суда Приморского края находится дело о взыскании с ЗАО «ТМК» 23 925 599,05 руб. штрафных санкций за несвоевременное исполнение обязательств по государственному контракту на выполнение основных работ по строительству вышеуказанного объекта, заключенному с Департаментом дорожного хозяйства Приморского края.

  Аренда компрессора в самаре