«Стройтекс» через суд добился продления разрешения на строительство домов во Владивостоке | Пятый арбитражный апелляционный суд

## Пятый Арбитражный апелляционный суд

- Контакты
- Президиум
- Статистика по системе арбитражных судов
- Жалобы на действия судей
- Вакансии
- Электронный страж
- Калькулятор суммы задолженности
- Правовые основы
- Калькулятор государственной пошлины
- Обратная связь
- Карта сайта
- Обращения граждан и юридических лиц
- Мобильная версия сайта

О суде
  - История суда
  - Структура суда
  - Наши судьи
  - Наши сотрудники
  - Судьи в почетной отставке
  - Пропускной режим в здании суда
  - Правила поведения в здании суда
  - Статистика по системе арбитражных судов
  - Новости
  - Кадровое обеспечение
  - Режим работы и контактная информация
  - Пресс-служба
  - План работы суда
  - Отчеты о работе суда
  - Противодействие коррупции
  - Обращения граждан и юридических лиц
  - Порядок организации личного приема граждан и представителей организаций
  - Президиум ВАС On-line
  - Государственные закупки
  - Арбитражная система РФ
  - Обратная связь
  - Полезные ссылки
  - Опрос посетителей суда
  - Стол находок

Новости суда
  - 31.07.2014

    ## Апелляционный суд подтвердил правомерность взыскания неустойки с ЗАО «Находка Марин Партнерс»

  - 30.07.2014

    ## Информация о результатах конкурса, объявленного 20 июня 2014 года

  - 25.07.2014

    ## Судьи Пятого арбитражного апелляционного суда приняли участие в совещании, посвященном обсуждению вопросов, возникающих при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)

  - 23.07.2014

    ## Апелляционный суд разрешил строительство торгового центра во Владивостоке

  - 21.07.2014

    ## 21 июля состоялось торжественное принятие присяги Мокроусовой Ларисой Адольфовной - новым судьей Пятого арбитражного апелляционного суда

«Стройтекс» через суд добился продления разрешения на строительство домов во Владивостоке
  Дата:
  07.02.2013

  Администрация г. Владивостока не согласилась мирным путем продлить разрешение на строительство от 2003 года

  В 2003 году ООО «Стройтекс» получило разрешение на строительство жилого комплекса в районе Океанского-Партизанского проспектов (ул. 1-я и 2-я Круговая) сроком действия до 18.11.2004. Данное разрешение продлевалось несколько раз, в том числе и через арбитражный суд. В 2012 году строительная компания вновь обратилась в администрацию г. Владивостока с просьбой продлить разрешение на 2 года, однако получила отказ. В своем письме государственный орган указал на то, что ему не были предоставлены документы по сносу и расселению жилых домов по ул. 1-ая Круговая, д. 6, д. 7 и д. 8 и д. 7 по ул. 2-я Круговая.

  Отказ администрации послужил поводом для обращения ООО «Стройтекс» в суд. Решением от 5 декабря 2012 года Арбитражный суд Приморского края удовлетворил требования заявителя и продлил сроки строительства. Судом было установлено, что снос и расселение указанных домов относятся к работам при строительстве объектов второй и третьей очереди. Истец сообщил, что расселение жильцов дома № 6 по ул. 1-ая Круговая произведено, в связи с чем, его снос является лишь технической частью второй очереди строительства. Подготовительные же работы по строительству объекта 3-й очереди не начаты, следовательно, основания для сноса жилых домов №№ 7,8 по ул. Круговая отсутствуют.

  Пятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу администрации, не нашел оснований для отмены вынесенного решения, оставив его в силе.