Тринадцатый арбитражный апелляционный суд<

2

А56-74846/2013

941/2014-162354(1)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65
http://13aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

01 июля 2014 года | Дело №А56-74846/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июня 2014 года
Постановление изготовлено в полном объеме 01 июля 2014 года
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в составе:

председательствующего Несмияна С.И.,
судей Жуковой Т.В., Поповой Н.М.,

при ведении протокола судебного заседания: Ершовой Е.И.,
при участии:
от истца: Веселков В.М., по доверенности от 05.05.2014,
от ответчика: Ипатов В.В., по доверенности от 09.09.2013,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-11838/2014) закрытого акционерного общества «248 Управление Строительно-монтажных работ» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.03.2014 по делу № А56-74846/2013 (судья Бармина И.Н.), принятое
по иску общества с ограниченной ответственностью «ТЕЛРОС Интеграция»
к закрытому акционерному обществу «248 Управление Строительно-монтажных работ»
о взыскании 805 500 рублей,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛРОС Интеграция» (далее - ООО «ТЕЛРОС Интеграция») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с закрытого акционерного общества «248 Управление Строительно-монтажных работ» (далее - ЗАО «248 УСМР») 700 000 рублей задолженности по договору подряда на выполнение проектных работ от 01.06.2012 №12/И10/137 и 105 500 рублей пени по состоянию на 27.11.2013.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.03.2014 иск удовлетворен.
В апелляционной жалобе ЗАО «248 УСМР» просит решение изменить в части взыскания пени, уменьшив неустойку в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), так как размер пени несоразмерен последствиям нарушенного обязательства.
27.06.2014 в канцелярию апелляционного суда поступило ходатайство ответчика об утверждении мирового соглашения, заключенного сторонами 26.05.2014. В судебном заседании представители сторон поддержали ходатайство об утверждении мирового соглашения.
Исследовав материалы дела, обсудив условия мирового соглашения и проверив их соответствие закону, суд апелляционной инстанции пришла к выводу, что мировое соглашение заключено в интересах обеих сторон, не противоречит закону, иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц.
Согласно части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебных актов.
При таких обстоятельствах указанное мировое соглашение подлежит утверждению на условиях его содержательной части.
В связи с утверждением мирового соглашения, решение суда первой инстанции подлежит отмене, а производство по делу согласно пункту 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит прекращению.
Руководствуясь статьями 49, 141, 150, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между сторонами 26.05.2014, на следующих условиях:
1. Основной долг закрытого акционерного общества «248 Управление Строительно-монтажных работ» перед обществом с ограниченной ответственностью «ТЕЛРОС Интеграция» в размере 700 000 рублей по договору подряда на выполнение проектных работ №12/И10/137 от 01.06.2012 погашается в следующем порядке:
- 699 390 рублей 07 копеек погашено на основании акта о прекращении обязательств путем взаимозачета от 31.03.2014;
- оплатой 609 рублей 93 копеек в течении 10 (десяти) банковских дней с момента вступления в силу настоящего мирового соглашения путем перечисления денежных средств на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «ТЕЛРОС Интеграция»: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Получатель платежа - ООО «ТЕЛРОС Интеграция» Расчетный счет 40 702 810 955 070 000 116 Корр. счет - 30 101810 500 000 000 653 БИК -044030653.
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛРОС Интеграция» отказывается от исковых требований к закрытому акционерному обществу «248 Управление Строительно-монтажных работ» в части взыскания 105 500 рублей неустойки по договору подряда на выполнение проектных работ №12/И10/137 от 01.06.2012.
3. Судебные расходы возлагаются на закрытое акционерное общество «248 Управление Строительно-монтажных работ».
Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.03.2014 по делу № А56-74846/2013 отменить.
Производство по делу прекратить.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ТЕЛРОС Интеграция» из федерального бюджета Российской Федерации 9 555 рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 2934 от 27.11.2013.
Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий |  | С.И. Несмиян
Судьи |  | Т.В. Жукова Н.М. Попова

- Журнал «Вестник ВАС РФ»
- Журнал «Арбитражные споры»
- Журнал «Арбитражная практика»

Информационные ресурсы ВАС РФ